工程施工合同,合同可以最大程度的保證簽訂雙方的利益,但是很多時候大家不知道應該如何簽訂一份合格的合同,畢竟不少人比較少接觸這一方面的知識,雖然有專業人士但是自己還是需要了解一下這方面的知識,一起看看工程施工合同
工程施工合同1
甲方:
乙方:
甲乙雙方本着友好合作的態度,按照《合同法》等相關法律,在平等公正的情況下籤訂如下合同:
第一條 施工概況
甲方委託乙方在在房間進行鋼構混凝土工程。該房間結構爲鋼筋混凝土框架結構,目前已具備了工程開工條件。
第二條 施工內容
甲方以目前房屋現狀交給乙方,乙方以包工包料的形式進行施工。爲明確乙方的工程承包範圍,特對各專業範圍及裝修做法進行詳細描述如下:
1、隔層部位牆面剷除粉刷層,確定主樑位置,化學螺栓固定預埋鋼板,鋼材雙面焊接在鋼板上,開槽位置須事先用激光水平儀找準水
2、鋼混樓板厚度爲170mm。
3、鋼混樓板要求:(合同最下面附有隔層截面圖)主受力鋼材爲14#國標工字鋼,間距在1500mm左右;副受力鋼材爲8#國標槽鋼,間距在800mm左右,焊在工字鋼上;樓承板型號爲51-235-760mm;鋪好樓承板上焊接6mm鋼筋網,間距200*200mm,再澆築總厚度80mm細石混凝土。
第三條 工程期限
根據本工程具體情況,經雙方商定,本工程開竣工日期如下:
1、開工日期: 年 月 日。
2、竣工日期:在 年 月 日之前完整的完成所承包工程的全部內容,並負責驗收達到甲方質量要求。
3、總工期:按 個工日計算工期。
4、乙方在約定的時間內未能完成合同工程內容,造成工期延誤,五天內,每延誤一天,罰款五十元人民幣;十天至十五天內,每延誤一天,罰款壹佰元人民幣,乙方應負責由此造成的一切損失。如遇人力不可抗拒的因素或甲方原因,工期相應順延。
5、乙方在工程施工中,如發生嚴重的質量問題,甲方可提出暫停施工,乙方應提出處理辦法報甲方同意後,方可進行整改,整改後向甲方提出復工要求,經甲方同意後方可繼續施工,工期不予順延,且乙方承擔延誤損失。
第四條 工程質量
1、乙方應嚴格執行《建築工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2001),施工質量應滿足甲方的要求及相關國家規範,並且不得破壞原有房屋的結構;若乙方達不到該質量要求,則按100元/㎡(建築面積)罰款,並支付給甲方因爲返工所造成的損失。
2、乙方應認真按照標準、規範和設計要求組織施工,隨時接受甲方的檢查檢驗,爲檢查檢驗提供便利條件。施工中經檢查、檢驗工程質量不合格,乙方應按甲方的要求進行整改,並承擔其返工整改費用。
第五條 材料供應
1、本項目工程施工的鋼材(工字鋼、槽鋼、鋼筋)、水泥、沙、石均由乙方採購,材料款包含在工程款中。乙方自行採購的材料應符合甲方和國家相關規範要求。所有施工工具由乙方自行準備。
2、水泥:海螺32.5Mpa等級水泥若有小廠和黑榜水泥進入工地,發現一次,甲方將對乙方罰款伍千元人民幣。
3、石子:無泥巴、雜質等。
4、鋼材:國標鋼材,鋼筋無毛刺,無明顯鏽跡。
5、河沙:顆粒狀中粗黃沙,無泥巴、雜質等。
6、樓承板:鍍鋅樓承板,無鏽痕。
第六條 工程款結算單價及支付方法
1、造價結算: 鋼構混凝土樓板 元/平米乘以 平米。
2、工程款預算(按設計圖計算):約¥ 元。
3、付款方式: 合同一經簽訂,甲方應付給乙方定金 500 元,施工隊進場前期工作(放水平線、開槽、開孔等)完成付總價款50%的工程款(定金包含在內) 元,待甲方對工程驗收後付清剩餘50%的工程款 元。
第七條 雙方責任
1、甲方責任提供良好的'(水/電)施工環境辦理施工過程中的人員證件及交納相應物業管理等費用
2、乙方責任
(1)採取可靠措施做好施工現場管線和原有建築物、構築物的保護工作,否則應承擔由此造成的直接和間接經濟損失。
(2)負責已完工程或成品和預留洞口的保護,承擔未交付甲方之前發生的保護、修復費用。
(3)如施工中發生的工程或人身事故,一切責任和費用由乙方負責。
第八條 其他事項
1、乙方簽訂本合同後,不得將工程分包。如有分包行爲,甲方有權解除合同,並扣除本合同簽訂之日前乙方所完成工程量的全部工程款,乙方無條件退出施工現場。
2、建安保險及人員意外傷害保險,由乙方自行辦理,並承擔費用。
3、乙方應嚴格按照國家施工規範和安全規範組織施工,如因乙方安全措施不力,造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
4、甲方正常使用的情況下,乙方應按國家關於工程質量保修的有關規定,承擔自工程竣工之日起爲期5年的免費質量保修責任。
5、本合同(含附件)一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
注:本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起正式生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同2
發包人(全稱):__________________
承包人(全稱):__________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就
工程施工及有關事項協商一致,共同達成如下協議:
一、工程概況
1.工程名稱:___________________________。
2.工程地點:___________________________。
3.工程立項批准文號:__________________。
4.資金來源:___________________________。
5.工程內容:___________________________。
羣體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。
6.工程承包範圍:
_____________________________________________。
二、合同工期
計劃開工日期:_________年_________月_________日。
計劃竣工日期:_________年_________月_________日。
工期總日曆天數:_________天。工期總日曆天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日曆天數爲準。
三、質量標準
工程質量符合___________________________標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1.簽約合同價爲:
人民幣(大寫__________________) (¥_________元);
其中:
(1)安全文明施工費:
人民幣(大寫__________________) (¥_________元);
(2)材料和工程設備暫估價金額:
人民幣(大寫__________________) (¥_________元);
(3)專業工程暫估價金額:
人民幣(大寫__________________) (¥_________元);
(4)暫列金額:
人民幣(大寫__________________) (¥_________元);
2.合同價格形式:__________________。
五、項目經理
承包人項目經理:__________________。
六、合同文件構成
本協議書與下列文件一起構成合同文件:
(1)中標通知書(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術標準和要求;
(6)圖紙;
(7)已標價工程量清單或預算書;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬於同一類內容的文件,應以最新簽署的爲準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金並按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2.承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3.發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的,雙方理解並承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。
八、詞語含義
本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同於_________年_________月_________日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在___________________________簽訂。
十一、補充協議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自_________生效。
十三、合同份數
本合同一式_________份,均具有同等法律效力,發包人執_________份,承包人執_________份。
發包人:_________________(公章)承包人:_______________(公章)
法定代表人或其委託代理人: 法定代表人或其委託代理人:
_________________________(簽字)______________________(簽字)
組織機構代碼:________________ 組織機構代碼:________________
地 址:_______________________ 地 址:_______________________
郵政編碼:____________________ 郵政編碼:____________________
法定代表人:__________________ 法定代表人:__________________
委託代理人:__________________ 委託代理人:__________________
電 話:_______________________ 電 話:_______________________
傳 真:_______________________ 傳 真:_______________________
電子信箱:____________________ 電子信箱:____________________
開戶銀行:____________________ 開戶銀行:____________________
賬 號:_______________________ 賬 號:_______________________
工程施工合同3
發包方(以下簡稱甲方)
承包方(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國經濟合同法》,《中華人民共和國建築法》,《建築工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒佈的有關的建設工程質量標準、規範、規程、條例、規定,結合本工程的具體情況,爲了明確工程項目及雙方責任,本着互相協作,確保施工項目順利完成的原則,經過協商簽訂本合同。
1、工程概部況
(一)工程名稱: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(二)工程地點: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2、工程承包範圍
安全維護及整改
3、合同工期 30天
4、工程造價
工程造價爲: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 元整
5、質量標準
5.1質量標準:達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規範(包括但不限於以下內容)
5.2.1本工程的技術標準與規範應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規範。
5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。
6、承包方式
按本合同第2條承包範圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包乾。
7、工程計價
7.1 本工程計算編制原則:按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[2017]406號《建設工程工程量清單計價規範》(gb50500-2017), 《湖南省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號), 《湖南省建設工程計價辦法》,2017《湖南省修繕定額》、2017《湖南省建築裝飾裝修工程量消耗標準》、2017《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定:人工工資按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[2017]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價,信息價及市場價格執行。
7.3具體工程量以甲方簽證單爲準。
8、工期
有下列情況者,工期經覈實簽證後可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災害,工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告爲準),一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
9、工程款的支付
9.1工程完工後,甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%.
9.2在工程結算辦理完畢後,甲方支付至結算總價的97%,工程保脩金留結算總價的3%,自工程驗收之日起滿一年後如無質量問題15天內全額返還,保脩金不計利息。
10、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關法規執行。
10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任後仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
11、安全生產和文明施工
認真執行國家及當地有關建築施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求,並做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發生,同時做好社會綜合治理工作。
12、爭議的解決
本合同在履行過程中發生的爭議,雙方當事人協商解決,也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直接從工程款中支付民工工資。 本合同一式肆份,甲乙雙方各執貳份。雙方簽字蓋章後生效。
甲方(公章)_________ 乙方(公章)_________
法定代表人(簽字)_________ 法定代表人(簽字)_________
_________年____月____日 _________年____月____日